Постановление Администрации города Губкинский от 19.09.2014 N 2227 "О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского от 16 июня 2014 года N 1460 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Губкинский в 2014 году"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2014 г. № 2227
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ГУБКИНСКОГО ОТ 16 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 1460 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЗАТРАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ В 2014 ГОДУ"
В соответствии со статьей 61 Устава муниципального образования город Губкинский, Администрация города Губкинского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 16 июня 2014 года № 1460 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Губкинский в 2014 году" (с изменениями от 02 июля 2014 года № 1676, от 28 августа 2014 года № 2108) следующие изменения:
1.1. подпункт 3.3.4 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: "График производства работ по благоустройству дворовой территории, предусматривающий завершение всех работ не позднее 31 октября года, в котором предоставляется субсидия".
1.2. подпункт 3.14 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:
"Предоплата и промежуточная оплата выполненных работ не предусматривается. В целях получения субсидии получатель субсидии предоставляет в Администрацию города Губкинского следующие документы:
- заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку на сумму выполненных работ;
- акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, согласованные уполномоченным представителем собственников помещений;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
- акты приемки выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, согласованных уполномоченным представителем собственников, представителем Администрации города Губкинского и муниципального казенного учреждения "Управление организации строительства".
1.3. приложение № 2 к Порядку в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губкинская неделя" и разместить на официальном сайте Администрации города Губкинского.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Мирончука С.С.
Глава города
В.В.ЛЕБЕДЕВИЧ
Приложение
к постановлению
Администрации города Губкинского
от 19 сентября 2014 года № 2227
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий на благоустройство
дворовых территорий
г. Губкинский ______________ 2014 год
Администрация муниципального образования город Губкинский, именуемая в
дальнейшем "Администрация города Губкинского", в лице Главы города
_________________________________________, действующего на основании Устава
муниципального образования город Губкинский, и ___________________________,
именуемое в дальнейшем "Получатель субсидии", в лице _____________________,
действующего на основании _________________________, именуемые в дальнейшем
"Стороны", на основании постановления Администрации города Губкинского
от 28.04.2014 № 979 "Об отборе дворовых территорий для включения в перечень
дворовых территорий, в отношении которых планируется предоставление
субсидии на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам затрат по благоустройству дворовых территорий
муниципального образования город Губкинский"; решения общего собрания
собственников помещений многоквартирных домов № № ____ микрорайона № _____,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения по предоставлению Администрацией города Губкинского Получателю субсидии по возмещению расходов на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № № ____ микрорайона № ____ (далее - по тексту Объект).
1.2. Целью предоставления субсидий является возмещение понесенных затрат на проведение работ по благоустройству дворовой территории.
1.3. Субсидии предоставляются в порядке, установленном настоящим Соглашением.
1.4. Предоставляемые субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы Получателем субсидии на другие цели.
1.5. Сроки выполнения работ по благоустройству дворовой территории Объекта устанавливаются согласно утвержденному графику производства работ, являющемуся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.
1.6. При исполнении настоящего Соглашения Стороны руководствуются Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Губкинский в 2014 году, утвержденным постановлением Администрации города Губкинского № 1460 от 16.06.2014 (далее - Порядок).
2. Размер и срок предоставления субсидии
2.1. Размер субсидии на возмещение затрат по благоустройству Объекта определен на основании согласованного Администрацией города Губкинского сводного сметного расчета, составленного в текущем уровне цен, и составляет: ________ (________________) рублей ____ копеек, в стоимость сводного сметного расчета входит:
- стоимость подрядных работ;
- стоимость проектных работ;
- стоимость услуг Получателя субсидии (функции заказчика);
- стоимость услуг по строительному контролю.
2.2. Администрация города Губкинского в течение 15 рабочих дней с момента поступления заявки на финансирование, акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акта (ов) приемки выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, согласованных уполномоченным представителем собственников, представителем Администрации города Губкинского и муниципального казенного учреждения "Управление организации строительства", осуществляет предоставление субсидии по настоящему Соглашению в пределах стоимости выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя субсидии.
2.3. Объем предоставления субсидии не может превышать суммы, определенной п. 2.1.
2.4. Превышение фактической стоимости работ над объемом предоставляемой субсидии Получатель погашает за счет собственных средств.
3. Обязанности Получателя субсидии
3.1. Получатель субсидии обязан:
3.1.1. Полученные в соответствии с условиями настоящего Соглашения денежные средства использовать на цели, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения.
3.1.2. После окончания работ, в течение 10 дней, предоставлять в Администрацию города Губкинского отчет о целевом использовании субсидии по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему соглашению.
3.1.3. Для осуществления проверки выполнения Получателем субсидии своих обязательств по Соглашению:
- выделить своего полномочного представителя;
- уведомить официального представителя собственников о дате и времени проведения проверки с целью его присутствия при проверке;
- обеспечить доступ представителям Администрации города Губкинского, специалистов муниципального казенного учреждения "Управление организации строительства" для проведения проверок объемов работ и качества фактически выполненных работ на Объекте;
- предоставлять запрашиваемые представителями Администрации города Губкинского в ходе проверки документы, информацию.
3.1.4. В сроки, установленные представителями Администрации города Губкинского, муниципального казенного учреждения "Управление организации строительства", устранять нарушения, выявленные в ходе проверки.
3.1.5. В случае привлечения Получателем субсидий к выполнению работ субподрядных организаций, предоставить в Администрацию города заверенные копии договоров субподряда с данными организациями, в течение 3-х дней с момента их подписания.
3.1.6. Объем средств, который допускается оставлять для нужд Получателя субсидий (функции заказчика) в случае привлечения к выполнению работ сторонних организаций, физических лиц, не должен превышать 10% от сметной стоимости работ по благоустройству Объекта.
3.1.7. Осуществлять контроль качества применяемых при выполнении работ по благоустройству дворовой территории строительных материалов, конструкций, в том числе и в случае привлечения подрядной организации.
3.1.8. В сроки, предусмотренные графиком производства работ, обеспечить проверку и приемку объемов фактически выполненных работ по благоустройству дворовой территории на предмет их соответствия технической документации, являющейся приложением к настоящему Соглашению, путем подписания акта (-ов) о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акта (ов) приемки выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и направить указанные документы в Администрацию города Губкинского в течение _____ дней.
3.1.9. Получатель субсидии дает согласие на осуществление представителями Администрации города Губкинского и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Губкинского.
4. Права и обязанности Администрации города Губкинского
4.1. Администрация города Губкинского обязуется:
4.1.1. Осуществлять предоставление субсидии на возмещение затрат по благоустройству придомовой территории Объекта в размере и порядке, установленном настоящим Соглашением.
4.2. Администрация города Губкинского имеет право:
4.2.1. Осуществлять визуальный осмотр места проведения работ Получателем субсидий (сторонней организацией, физическим лицом, выполняющими работы на основании договора подряда с Получателем субсидий) по благоустройству Объекта.
4.2.2. Осуществлять проверку использования Получателем субсидий денежных средств в соответствии с целями, предусмотренными настоящим Соглашением.
Результаты проверки оформляются актом и доводятся до сведения Получателя субсидий. Акт проверки является основанием для применения к Получателю субсидий мер ответственности, предусмотренных разделом 5 настоящего Соглашения.
4.2.3. Приостановить предоставление субсидии в случаях:
- непредоставления отчетности и документов, предусмотренных пунктами 3.1.2 и 3.1.3 настоящего Соглашения;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2.4. Прекратить предоставление субсидии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субсидий обязательств, предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения, а также в случаях ликвидации, банкротства, реорганизации Получателя субсидии.
4.3. Органы муниципального финансового контроля в обязательном порядке осуществляют проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных получателю субсидии.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель субсидии несет ответственность:
- за целевое использование предоставляемой субсидии;
- за достоверность отчетности, документов, информации, предоставляемой в соответствии с условиями Соглашения в части бюджетных средств.
5.3. Субсидия подлежит возврату Получателем субсидии в бюджет муниципального образования город Губкинский в случаях, предусмотренных разделом 6 Порядка.
6. Обстоятельства, исключающие ответственность сторон
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Соглашению, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения, а именно: стихийные явления, военные действия или введение чрезвычайного положения, массовые беспорядки. Факт наступления таких обстоятельств и их продолжительность должны быть подтверждены компетентным органом.
6.2. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о существовании форс-мажорных обстоятельств в течение 3 рабочих дней со дня их наступления.
6.3. В случаях наступления обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Соглашения, срок исполнения Сторонами обязательств по Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства.
6.4. Если обстоятельства, перечисленные в пункте 6.1 настоящего Соглашения, и их последствия продолжают действовать более 30 дней, Стороны вправе расторгнуть настоящее Соглашение без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
7. Порядок изменения и расторжения Соглашения
7.1. Изменения настоящего Соглашения возможны по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по взаимному согласию Сторон, в одностороннем порядке Администрацией города или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке по требованию Администрации города Губкинского в случаях:
а) нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Соглашением;
б) изменения решения собственниками о благоустройстве Объекта, являющегося объектом субсидирования, в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом РФ.
7.4. В случае принятия Администрацией города Губкинского решения о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктом 7.3 настоящего раздела, Администрация города Губкинского направляет Получателю субсидии письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения не позднее чем за 10 календарных дней до даты предполагаемого расторжения.
8. Разрешение споров
8.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами города Губкинского.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Соглашения, подлежат разрешению Сторонами путем переговоров.
8.3. Претензия любой из Сторон по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, направляется другой Стороне в письменной форме почтой (курьером) или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.
8.4. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 рабочих дней со дня ее получения.
8.5. При недостижении согласия Стороны вправе передать спор на рассмотрение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа.
9. Срок действия Соглашения
9.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до __________________.
10. Прочие условия
10.1. В случае изменения юридического адреса, местонахождения, статуса или платежных реквизитов, Стороны настоящего Соглашения обязаны в течение 3 рабочих дней с момента документального подтверждения таких изменений уведомить об этом друг друга.
10.2. Настоящее Соглашение составлено на (______) листах в (______) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.4. Приложением и неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:
а) техническая документация на выполнение работ по благоустройству дворовой территории - локальные сметы, проектные документы (при их наличии), графики производства работ;
б) приложение № 1 - форма отчета об использовании субсидии.
11. Местонахождение и платежные реквизиты Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ
Приложение 1
к Соглашению о предоставлении субсидий
на благоустройство дворовых территорий
Отчет об использовании субсидии на возмещение затрат
по благоустройству дворовых территорий муниципального
образования город Губкинский в 2014 году
Размер предоставляемой субсидии
Перечислено денежных средств по состоянию на отчетную дату
Наименование и реквизиты документов, на основании которых осуществлялось перечисление субсидии
Примечание
ИТОГО:
Исполнитель _________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Получатель субсидии _________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Проверено:
Начальник УЖП _____________ /Казакевич Ж.В./
(подпись)
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2014 г. № 2227
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ГУБКИНСКОГО ОТ 16 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 1460 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЗАТРАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ В 2014 ГОДУ"
В соответствии со статьей 61 Устава муниципального образования город Губкинский, Администрация города Губкинского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 16 июня 2014 года № 1460 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Губкинский в 2014 году" (с изменениями от 02 июля 2014 года № 1676, от 28 августа 2014 года № 2108) следующие изменения:
1.1. подпункт 3.3.4 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: "График производства работ по благоустройству дворовой территории, предусматривающий завершение всех работ не позднее 31 октября года, в котором предоставляется субсидия".
1.2. подпункт 3.14 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:
"Предоплата и промежуточная оплата выполненных работ не предусматривается. В целях получения субсидии получатель субсидии предоставляет в Администрацию города Губкинского следующие документы:
- заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку на сумму выполненных работ;
- акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, согласованные уполномоченным представителем собственников помещений;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
- акты приемки выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, согласованных уполномоченным представителем собственников, представителем Администрации города Губкинского и муниципального казенного учреждения "Управление организации строительства".
1.3. приложение № 2 к Порядку в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губкинская неделя" и разместить на официальном сайте Администрации города Губкинского.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Мирончука С.С.
Глава города
В.В.ЛЕБЕДЕВИЧ
Приложение
к постановлению
Администрации города Губкинского
от 19 сентября 2014 года № 2227
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий на благоустройство
дворовых территорий
г. Губкинский ______________ 2014 год
Администрация муниципального образования город Губкинский, именуемая в
дальнейшем "Администрация города Губкинского", в лице Главы города
_________________________________________, действующего на основании Устава
муниципального образования город Губкинский, и ___________________________,
именуемое в дальнейшем "Получатель субсидии", в лице _____________________,
действующего на основании _________________________, именуемые в дальнейшем
"Стороны", на основании постановления Администрации города Губкинского
от 28.04.2014 № 979 "Об отборе дворовых территорий для включения в перечень
дворовых территорий, в отношении которых планируется предоставление
субсидии на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам затрат по благоустройству дворовых территорий
муниципального образования город Губкинский"; решения общего собрания
собственников помещений многоквартирных домов № № ____ микрорайона № _____,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения по предоставлению Администрацией города Губкинского Получателю субсидии по возмещению расходов на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № № ____ микрорайона № ____ (далее - по тексту Объект).
1.2. Целью предоставления субсидий является возмещение понесенных затрат на проведение работ по благоустройству дворовой территории.
1.3. Субсидии предоставляются в порядке, установленном настоящим Соглашением.
1.4. Предоставляемые субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы Получателем субсидии на другие цели.
1.5. Сроки выполнения работ по благоустройству дворовой территории Объекта устанавливаются согласно утвержденному графику производства работ, являющемуся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.
1.6. При исполнении настоящего Соглашения Стороны руководствуются Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Губкинский в 2014 году, утвержденным постановлением Администрации города Губкинского № 1460 от 16.06.2014 (далее - Порядок).
2. Размер и срок предоставления субсидии
2.1. Размер субсидии на возмещение затрат по благоустройству Объекта определен на основании согласованного Администрацией города Губкинского сводного сметного расчета, составленного в текущем уровне цен, и составляет: ________ (________________) рублей ____ копеек, в стоимость сводного сметного расчета входит:
- стоимость подрядных работ;
- стоимость проектных работ;
- стоимость услуг Получателя субсидии (функции заказчика);
- стоимость услуг по строительному контролю.
2.2. Администрация города Губкинского в течение 15 рабочих дней с момента поступления заявки на финансирование, акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акта (ов) приемки выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, согласованных уполномоченным представителем собственников, представителем Администрации города Губкинского и муниципального казенного учреждения "Управление организации строительства", осуществляет предоставление субсидии по настоящему Соглашению в пределах стоимости выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя субсидии.
2.3. Объем предоставления субсидии не может превышать суммы, определенной п. 2.1.
2.4. Превышение фактической стоимости работ над объемом предоставляемой субсидии Получатель погашает за счет собственных средств.
3. Обязанности Получателя субсидии
3.1. Получатель субсидии обязан:
3.1.1. Полученные в соответствии с условиями настоящего Соглашения денежные средства использовать на цели, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения.
3.1.2. После окончания работ, в течение 10 дней, предоставлять в Администрацию города Губкинского отчет о целевом использовании субсидии по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему соглашению.
3.1.3. Для осуществления проверки выполнения Получателем субсидии своих обязательств по Соглашению:
- выделить своего полномочного представителя;
- уведомить официального представителя собственников о дате и времени проведения проверки с целью его присутствия при проверке;
- обеспечить доступ представителям Администрации города Губкинского, специалистов муниципального казенного учреждения "Управление организации строительства" для проведения проверок объемов работ и качества фактически выполненных работ на Объекте;
- предоставлять запрашиваемые представителями Администрации города Губкинского в ходе проверки документы, информацию.
3.1.4. В сроки, установленные представителями Администрации города Губкинского, муниципального казенного учреждения "Управление организации строительства", устранять нарушения, выявленные в ходе проверки.
3.1.5. В случае привлечения Получателем субсидий к выполнению работ субподрядных организаций, предоставить в Администрацию города заверенные копии договоров субподряда с данными организациями, в течение 3-х дней с момента их подписания.
3.1.6. Объем средств, который допускается оставлять для нужд Получателя субсидий (функции заказчика) в случае привлечения к выполнению работ сторонних организаций, физических лиц, не должен превышать 10% от сметной стоимости работ по благоустройству Объекта.
3.1.7. Осуществлять контроль качества применяемых при выполнении работ по благоустройству дворовой территории строительных материалов, конструкций, в том числе и в случае привлечения подрядной организации.
3.1.8. В сроки, предусмотренные графиком производства работ, обеспечить проверку и приемку объемов фактически выполненных работ по благоустройству дворовой территории на предмет их соответствия технической документации, являющейся приложением к настоящему Соглашению, путем подписания акта (-ов) о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акта (ов) приемки выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и направить указанные документы в Администрацию города Губкинского в течение _____ дней.
3.1.9. Получатель субсидии дает согласие на осуществление представителями Администрации города Губкинского и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Губкинского.
4. Права и обязанности Администрации города Губкинского
4.1. Администрация города Губкинского обязуется:
4.1.1. Осуществлять предоставление субсидии на возмещение затрат по благоустройству придомовой территории Объекта в размере и порядке, установленном настоящим Соглашением.
4.2. Администрация города Губкинского имеет право:
4.2.1. Осуществлять визуальный осмотр места проведения работ Получателем субсидий (сторонней организацией, физическим лицом, выполняющими работы на основании договора подряда с Получателем субсидий) по благоустройству Объекта.
4.2.2. Осуществлять проверку использования Получателем субсидий денежных средств в соответствии с целями, предусмотренными настоящим Соглашением.
Результаты проверки оформляются актом и доводятся до сведения Получателя субсидий. Акт проверки является основанием для применения к Получателю субсидий мер ответственности, предусмотренных разделом 5 настоящего Соглашения.
4.2.3. Приостановить предоставление субсидии в случаях:
- непредоставления отчетности и документов, предусмотренных пунктами 3.1.2 и 3.1.3 настоящего Соглашения;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2.4. Прекратить предоставление субсидии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субсидий обязательств, предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения, а также в случаях ликвидации, банкротства, реорганизации Получателя субсидии.
4.3. Органы муниципального финансового контроля в обязательном порядке осуществляют проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных получателю субсидии.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель субсидии несет ответственность:
- за целевое использование предоставляемой субсидии;
- за достоверность отчетности, документов, информации, предоставляемой в соответствии с условиями Соглашения в части бюджетных средств.
5.3. Субсидия подлежит возврату Получателем субсидии в бюджет муниципального образования город Губкинский в случаях, предусмотренных разделом 6 Порядка.
6. Обстоятельства, исключающие ответственность сторон
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Соглашению, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения, а именно: стихийные явления, военные действия или введение чрезвычайного положения, массовые беспорядки. Факт наступления таких обстоятельств и их продолжительность должны быть подтверждены компетентным органом.
6.2. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о существовании форс-мажорных обстоятельств в течение 3 рабочих дней со дня их наступления.
6.3. В случаях наступления обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Соглашения, срок исполнения Сторонами обязательств по Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства.
6.4. Если обстоятельства, перечисленные в пункте 6.1 настоящего Соглашения, и их последствия продолжают действовать более 30 дней, Стороны вправе расторгнуть настоящее Соглашение без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
7. Порядок изменения и расторжения Соглашения
7.1. Изменения настоящего Соглашения возможны по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по взаимному согласию Сторон, в одностороннем порядке Администрацией города или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке по требованию Администрации города Губкинского в случаях:
а) нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Соглашением;
б) изменения решения собственниками о благоустройстве Объекта, являющегося объектом субсидирования, в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом РФ.
7.4. В случае принятия Администрацией города Губкинского решения о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктом 7.3 настоящего раздела, Администрация города Губкинского направляет Получателю субсидии письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения не позднее чем за 10 календарных дней до даты предполагаемого расторжения.
8. Разрешение споров
8.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами города Губкинского.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Соглашения, подлежат разрешению Сторонами путем переговоров.
8.3. Претензия любой из Сторон по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, направляется другой Стороне в письменной форме почтой (курьером) или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.
8.4. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 рабочих дней со дня ее получения.
8.5. При недостижении согласия Стороны вправе передать спор на рассмотрение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа.
9. Срок действия Соглашения
9.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до __________________.
10. Прочие условия
10.1. В случае изменения юридического адреса, местонахождения, статуса или платежных реквизитов, Стороны настоящего Соглашения обязаны в течение 3 рабочих дней с момента документального подтверждения таких изменений уведомить об этом друг друга.
10.2. Настоящее Соглашение составлено на (______) листах в (______) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.4. Приложением и неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:
а) техническая документация на выполнение работ по благоустройству дворовой территории - локальные сметы, проектные документы (при их наличии), графики производства работ;
б) приложение № 1 - форма отчета об использовании субсидии.
11. Местонахождение и платежные реквизиты Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ
Приложение 1
к Соглашению о предоставлении субсидий
на благоустройство дворовых территорий
Отчет об использовании субсидии на возмещение затрат
по благоустройству дворовых территорий муниципального
образования город Губкинский в 2014 году
Размер предоставляемой субсидии
Перечислено денежных средств по состоянию на отчетную дату
Наименование и реквизиты документов, на основании которых осуществлялось перечисление субсидии
Примечание
ИТОГО:
Исполнитель _________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Получатель субсидии _________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Проверено:
Начальник УЖП _____________ /Казакевич Ж.В./
(подпись)
------------------------------------------------------------------