Постановление Администрации города Губкинский от 02.07.2014 N 1671 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Губкинский, на 2014 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2014 г. № 1671
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ,
НА 2014 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Губкинский
от 03.09.2014 № 2138, от 02.10.2014 № 2340,
от 31.12.2014 № 3374)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июня 2014 года № 433-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году", Уставом муниципального образования город Губкинский, Администрация города Губкинского постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Губкинский, на 2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 21 августа 2013 года № 2016 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Губкинский, на 2013 год".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губкинская неделя" и разместить на официальном сайте Администрации города Губкинского.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы
Администрации города
С.С.МИРОНЧУК
Приложение
Утвержден
постановлением Администрации
города Губкинского
от 2 июля 2014 г. № 1671
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ, НА 2014 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Губкинский
от 03.09.2014 № 2138, от 02.10.2014 № 2340,
от 31.12.2014 № 3374)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Губкинский, на 2014 год (далее - Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 мая 2014 года № 395-П "Об утверждении основных параметров разработки адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 год", постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июня 2014 года № 433-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году", Уставом муниципального образования город Губкинский и определяет порядок, условия предоставления и расходования, возврата и осуществления контроля за целевым использованием субсидий, направленных на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Губкинский.
1.2. Целью предоставления субсидии является долевое финансирование расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Губкинский, товариществам собственников жилья и управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами и заключившим соглашение о предоставлении субсидии.
1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
- капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение и (или) оказание работ и (или) услуг, перечень которых устанавливается постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме;
- субсидии - денежные средства, предоставляемые из городского бюджета на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Губкинский, товариществам собственников жилья и управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов;
- уполномоченный орган - орган местного самоуправления, главный распорядитель бюджетных средств, наделенный полномочиями по предоставлению средств из городского бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - Администрация города Губкинского);
- соглашение о предоставлении субсидии - соглашение между получателем субсидии и уполномоченным органом, определяющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением средств городского бюджета на долевое финансирование расходов по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Губкинский, согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;
- получатель субсидий - товарищество собственников жилья, управляющая организация, осуществляющие управление многоквартирными домами, заключившие с уполномоченным органом соглашение о предоставлении субсидии;
- график производства работ - прилагаемый к договору подряда график, регламентирующий сроки, продолжительность выполнения работ по капитальному ремонту. Контроль за соблюдением графика производства работ осуществляет государственное казенное учреждение автономного округа "Управление по контролю за техническим состоянием, энергосбережением и энергоэффективностью зданий и сооружений" (далее - учреждение).
1.4. Основанием для предоставления субсидии на проведение капитального ремонта является наличие многоквартирного дома в подпрограмме "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города Губкинского", утвержденной постановлением Администрации города Губкинского (далее - подпрограмма по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 год).
1.5. Субсидии, предоставляемые получателям субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
2. Условия предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год на цели, определенные настоящим Порядком.
2.2. Субсидии предоставляются Получателям субсидии после подписания соглашения о предоставлении субсидии.
2.3. С целью заключения соглашения о предоставлении субсидии товарищество собственников жилья и управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, представляют в уполномоченный орган следующие документы:
- копии учредительных документов и выписки из единого государственного реестра юридических лиц;
- письменное обращение в уполномоченный орган о выделении субсидии;
- акт об отсутствии фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателями субсидии ранее принятых на себя обязательств перед уполномоченным органом;
- копии решений общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные протоколом (протоколами), в котором (в которых) указываются принятые решения:
1) о выборе собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления данным домом;
2) об участии в подпрограмме по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 год;
3) о перечне работ по капитальному ремонту;
4) о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее 15% общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме;
5) о стоимости работ по капитальному ремонту;
6) о выборе (утверждении) уполномоченного лица на подписание актов выполненных работ и участие в приемке дома в эксплуатацию после капитального ремонта (для многоквартирных домов), управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией;
7) расчет субсидии на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
- гарантийное письмо об обеспечении обязательства товариществом собственников жилья, управляющей организации, осуществляющих управление многоквартирными домами, планируемых к включению в подпрограмму по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 год, по внесению данных о подготовке и ходе капитального ремонта многоквартирных домов по каждому объекту, в том числе конкурсная документация, договор на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, строительному контролю, график производства работ, акты скрытых работ, акт выполненных работ (промежуточный, окончательный) в модуль "Капитальный ремонт" интегрированной информационно-аналитической системы мониторинга состояния объектов жилищного фонда "Мониторинг Жилищного фонда";
- документы, подтверждающие, что в отношении товариществ собственников жилья, управляющих организаций не проводится процедура ликвидации, банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена.
2.4. Уполномоченный орган:
- в течение трех рабочих дней, с момента получения документов, обобщает и проверяет представленные документы, выносит заключение о соответствии Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
- в течение пяти рабочих дней заключает соглашение о предоставлении субсидии с Получателем субсидии на предоставление субсидии.
2.5. Получатели субсидии, ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, на основании соглашения о предоставлении субсидии представляют в уполномоченный орган заявку, согласно приложению № 1 к соглашению о предоставлении субсидии с приложением следующих документов:
- документы бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, подтверждающие, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов;
- копии договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с графиками производства работ, согласно Приложению № 2 к соглашению о предоставлении субсидии;
- копии справок о стоимости работ по форме КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" (предоставляются ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным);
- копии актов приемки выполненных работ по форме КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", подписанных Получателями субсидий, органом строительного контроля, представителем собственников помещений в многоквартирном доме, выбранным решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и ответственным должностным лицом органа местного самоуправления, осуществляющим контроль за реализацией подпрограммы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 год;
- копии договоров на осуществление функций строительного контроля;
- отчет о расходовании субсидии за предыдущий месяц, согласно приложению № 3 к соглашению о предоставлении субсидии (предоставляются ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным).
2.6. Заявка предоставляется на сумму потребности средств на предоставление субсидии в текущем месяце с учетом необходимости предварительной оплаты (авансированием) работ в размере не более 30% от стоимости работ по договорам подряда, заключенным в предыдущем месяце с учетом долевого участия.
Оплата фактически выполненных работ в предыдущем месяце производится согласно утвержденным графикам производства работ на основании подтверждающих документов в соответствии с формами КС-2, КС-3.
2.7. Получатели субсидии обязаны в течение одного рабочего дня с момента подведения итогов размещения закупки предоставить в уполномоченный орган информацию о цене заключаемого контракта (договора) на выполнение работ.
2.8. В случае уменьшения сметной стоимости работ капитального ремонта многоквартирных домов по результатам размещения закупки уполномоченный орган и Получатели субсидии обеспечивают внесение изменения в соглашение о предоставлении субсидии по уточнению размера субсидии.
2.9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после поступления заявки проводит анализ состава и оформления представленных документов, прилагаемых к заявке, и принимает решение:
- о предоставлении субсидии и перечислении Получателю субсидии в сумме, указанной в заявке;
- об отказе в предоставлении субсидии.
Соответствующее решение уполномоченный орган доводит до получателя субсидий в течение 5 рабочих дней.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии уведомление должно содержать причину отказа.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
а) непредставление в полном объеме документов в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка;
б) выявление уполномоченным органом фактов:
- вступления в законную силу решения суда о признании недействительным решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в части вопросов организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
- вступления в законную силу решения суда о признании договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту, строительному контролю недействительным;
- представления заявки, а также документов, прилагающихся к заявке, содержащих недостоверную информацию;
- выполнения работ, не предусмотренных перечнем, утвержденным общим собранием собственников в многоквартирном доме;
- существенного нарушения объема и качества произведенных работ, не обеспечивающих восстановление нормативных технических характеристик элементов общего имущества многоквартирного дома и (или) приводящих к возникновению угрозы причинения вреда жизни, здоровью, имуществу граждан и юридических лиц, подтвержденных заключением (актом, актом проверки) органа, уполномоченного на осуществление государственного жилищного надзора, и (или) заключением эксперта (экспертной организации).
2.10. Заявка на получение субсидий на декабрь текущего финансового года представляется в уполномоченный орган не позднее 01 декабря текущего финансового года.
2.11. Заявки получателей субсидий подлежат обязательной регистрации уполномоченным органом в день поступления в уполномоченный орган.
3. Условия расходования субсидии
3.1. Стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет субсидий, не должна превышать предельную стоимость проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме. Предельная стоимость проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах и перечень таких работ утверждается постановлением Правительства автономного округа.
3.2. В целях осуществления контроля за целевым расходованием субсидий, производством работ в соответствии с заключенными договорами подряда и сметной документацией представители учреждения в соответствии с планом-графиком, составленным в соответствии с графиками производства работ проводят проверки исполнительской документации при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. При проведении проверок Получатели субсидий представляют запрашиваемые учреждением документы и обеспечивают доступ на объекты, на которых осуществляется капитальный ремонт.
3.3. Основаниями приостановления уполномоченным органом перечисления субсидий либо их возврата получателями субсидий являются:
- нарушение графиков производства работ;
- нарушение получателями субсидий сроков представления информации и отчетности;
- несоответствие представленных документов формам, установленным в приложениях № № 1, 2 к соглашению о предоставлении субсидии, или непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка;
- невыполнение требования, указанного в пункте 1.5 настоящего Порядка.
3.4. Решение о приостановлении перечисления субсидий либо их возврате направляется уполномоченным органом в виде уведомления получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения нарушений.
3.5. Выявленные нарушения подлежат устранению в течение 10 рабочих дней со дня получения Получателем субсидии уведомления о приостановлении перечисления субсидий.
3.6. Перечисление субсидий возобновляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган документов, подтверждающих устранение Получателем субсидии выявленных нарушений.
3.7. В случае выявленного по результатам проведенных в соответствии с пунктом 3.2 настоящего раздела проверок несоблюдения Получателем субсидии целевого использования субсидии нарушения, установленных пунктом 3.5 настоящего Порядка сроков, субсидия подлежит возврату в городской бюджет в полном объеме.
Уполномоченный орган направляет Получателю субсидии требование о возврате субсидии в городской бюджет с указанием платежных реквизитов.
Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии производит возврат субсидии в местный бюджет по платежным реквизитам, указанным в требовании о возврате субсидии.
В случае невозврата субсидии взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Уполномоченный орган, органы муниципального финансового контроля в обязательном порядке осуществляют проверки соблюдения цели, условий и порядка предоставления бюджетных средств, выделенных Получателю субсидии.
3.9. В случае выявления уполномоченным органом или органом, осуществляющим финансовый контроль, фактов, повлекших нецелевое использование бюджетных средств, Получатели субсидии обязаны возвратить излишне полученные денежные средства в городской бюджет.
3.10. Получатель субсидии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования субсидии.
3.11. Эффективность и результативность использования субсидий оцениваются уполномоченным органом по завершении финансового года.
4. Условия возврата субсидии
4.1. До 01 апреля текущего финансового года Администрация города проводит сверку расчетов за прошедший финансовый год с Получателем субсидии.
4.2. По итогам сверки Получатель субсидии в течение 5 календарных дней осуществляет возврат неиспользованных субсидий в городской бюджет.
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий
на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального образования
город Губкинский на 2014 год
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Губкинский
от 03.09.2014 № 2138, от 02.10.2014 № 2340,
от 31.12.2014 № 3374)
СОГЛАШЕНИЕ № _______
о предоставлении субсидий на капитальный ремонт
многоквартирного дома
г. _____________ ___ _____________ 20__ г.
Администрация города Губкинского в лице ____________________, действующего на основании _______________________________________________________ муниципального образования город Губкинский, именуемый в дальнейшем "Уполномоченный орган", с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем "Субъект", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании постановления Администрации города Губкинского от 02 июля 2014 года № 1671 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Губкинский на 2014 год", решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № _______ микрорайон № ________ город Губкинский заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения:
1.1. Настоящее соглашение регламентирует отношения по предоставлению Уполномоченным органом Субъекту субсидий на условиях долевого финансирования расходов по капитальному ремонту жилого дома № _____ микрорайон _____ в г. Губкинский (далее - Объект).
1.2. Целью предоставления субсидий является оказание финансовой помощи на проведение капитального ремонта Объекта.
1.3. Уполномоченный орган предоставляет Субъекту целевое финансирование в форме субсидий, которое направляется на капитальный ремонт Объекта.
1.4. Субсидии предоставляются в порядке, установленном настоящим соглашением.
1.5. Предоставляемые субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы Субъектом на другие цели.
1.6. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту Объекта устанавливаются:
- начало работ - _____________ 201_ года;
- окончание работ - _____________ 201_ года.
1.7. При исполнении настоящего соглашения Стороны руководствуются Порядком предоставления субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденным постановлением Администрации города Губкинского от 02 июля 2014 года № 1671 (далее - Положение), составленного с учетом требований Порядка предоставления и расходования из окружного (регионального) фонда софинансирования расходов субсидий на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по капитальному ремонту жилищного фонда (далее - Порядок), утвержденного Адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 год.
2. Размер, срок и условия предоставления субсидий:
2.1. Стоимость работ на проведение капитального ремонта Объекта определена на основании согласованного Уполномоченным органом сводного сметного расчета (приложение к настоящему соглашению), составленного в текущем уровне цен с применением поправочных коэффициентов, утвержденных департаментом строительства Ямало-Ненецкого автономного округа, и составляет: ____(_____) рублей, в том числе:
- стоимость подрядных работ ____________ рублей;
- стоимость проектных работ - ___________ рублей;
- стоимость услуг Субъекта (функции заказчика) - _______ рублей;
- стоимость услуг специализированной организации (стройконтроль) - (_________) рубль.
Из общей стоимости работ (Список собственников помещений и размеры софинансирования расходов по капитальному ремонту Объекта - приложение к настоящему соглашению):
2.1.1._________(________) рублей __ копеек составляет размер софинансирования собственной доли собственников помещений дома в расходах на проведение капитального ремонта Объекта, в том числе:
- ________(________) рублей ___ копеек - средства собственников - физических и юридических лиц;
- ______(_____________) рублей ____ копеек - средства местного бюджета по муниципальной собственности муниципального образования города Губкинского;
2.1.2. __________(_______________) рублей ____ копеек (или ____% от общей стоимости работ) составляет размер субсидий на софинансирование расходов по капитальному ремонту Объекта для собственников жилых помещений - физических лиц, предоставляемой Уполномоченным органом Субъекту.
2.2. Субсидии предоставляются в сроки, установленные графиком, который является неотъемлемой частью данного соглашения (приложение к настоящему соглашению).
Способ, порядок и сроки внесения средств на софинансирование капитального ремонта Субъекта собственниками помещений (физические и юридические лица) определены решением общего собрания собственников помещений (________ протокола).
Внесение доли софинансирования расходов на проведение капитального ремонта Объекта в отношении жилых помещений муниципальной собственности № _______ осуществляется Уполномоченным органом в срок до _____________ 201_ года.
2.3. Предоставление субсидий Субъекту осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субъекта __________________________________________________________________.
2.4. Предоставление Субъекту субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирного дома осуществляется Уполномоченным органом в следующем порядке:
2.4.1. предварительная оплата работ (авансирование) осуществляется в размере не более 30% от стоимости работ по договорам подряда (муниципальным контрактам);
2.4.2. финансирование фактически выполненных работ в соответствии с графиком производства работ осуществляется Уполномоченным органом на основании заявки Субъекта и сводного отчета о затратах на капитальный ремонт жилого дома (приложение к настоящему договору) с приложением:
- актов выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 - в части подрядных работ;
- актов выполненных проектных работ.
Финансирование фактически выполненных работ осуществляется в пределах объема субсидий, установленного пунктом 2.1.2 настоящего соглашения, с учетом ранее перечисленных сумм субсидий (авансирования).
2.4.3. При получении от Субъекта заявки на перечисление средств для окончательной оплаты работ, выполняемых подрядной организацией по договору подряда, проектных работ, услуг субъекта финансирования (заказчика) и специализированной организации (стройконтроль), Уполномоченный орган осуществляет перечисление денежных средств в размере, предусмотренном пунктом 2.1.2 настоящего соглашения, с учетом ранее перечисленных сумм субсидий (авансирования).
2.4.4. Предоставление субсидий Субъекту для окончательной оплаты работ по договору подряда осуществляется при наличии:
- подписанных в установленном договором подряда порядке актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- акта приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, оформленного в порядке, предусмотренном постановлением Администрации города Губкинского от 02 июля 2014 года № 1675. Подписи собственника (собственников), которым решением собрания собственников поручено подписать от имени собственников помещений договор с Субъектом (________________ протокола), а также подписи Субъекта и специализированной организации в акте приемки работ являются обязательными. Актом приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных работ подтверждается исполнение подрядной организацией условий, предусмотренных договором подряда;
- актов оказанных услуг по строительному контролю;
- сводного отчета о затратах на капитальный ремонт жилого дома.
3. Обязанности Субъекта:
3.1. Полученные в соответствии с условиями настоящего соглашения денежные средства использовать на цели, предусмотренные разделом 1 настоящего соглашения.
3.2. Предоставлять Уполномоченному органу:
- отчетность о целевом использовании субсидий в виде реестра платежных документов (с приложением их копий) - ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным;
- сведения об ожидаемом выполнении ремонтных работ в части субсидий на софинансирование расходов по капитальному ремонту Объекта по форме приложения к настоящему соглашению;
- иные документы и информацию, которые Уполномоченный орган сочтет необходимыми для проверки использования Субъектом денежных средств на цели, определенные настоящим соглашением.
3.3. При выезде Уполномоченного органа для осуществления проверки выполнения Субъектом своих обязательств по соглашению:
- выделить своего полномочного представителя;
- заблаговременно уведомить собственника, который подписал от имени собственников помещений договор на выполнение функций заказчика с Субъектом, о дате и времени проведения проверки (присутствие собственника при проведении проверки обязательно);
- обеспечить доступ Уполномоченному органу для проведения контрольных проверок объемов работ и качества фактически выполненных работ по капитальному ремонту Объекта;
- предоставлять запрашиваемые Уполномоченным органом в ходе проверки документы, информацию.
3.4. В сроки, установленные Уполномоченным органом, устранять нарушения, выявленные в ходе проверки.
3.5. В течение 10 дней с момента подписания данного соглашения заключить договоры:
- с подрядной организацией на выполнение проектных работ;
- с подрядной организацией - на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта;
- со Специализированной организацией - на выполнение функций строительного контроля.
Предоставить копии указанных договоров Уполномоченному органу в течение трех дней с момента их заключения.
Дополнительные соглашения к договорам подряда предоставляются Уполномоченному органу не позднее 3-х дней после их подписания.
3.6. Получатель субсидии дает согласие на осуществление представителями Администрации города Губкинского и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Губкинского.
4. Права и обязанности Уполномоченного органа
4.1. Уполномоченный орган обязуется:
4.1.1. Осуществлять финансирование субсидий на капитальный ремонт Объекта в размере и порядке, установленном настоящим соглашением.
4.2. Уполномоченный орган имеет право:
4.2.1. Осуществлять Администрацией города Губкинского, органами муниципального финансового контроля проверку использования Субъектом денежных средств в соответствии с целями, предусмотренными настоящим соглашением.
Результаты проверки оформляются актом и доводятся до сведения Субъекта. Акт проверки является основанием для применения к Субъекту мер ответственности, предусмотренных разделом 5 соглашения.
4.2.2. Приостановить предоставление субсидий в случаях:
- начала процедуры банкротства, реорганизации Субъекта;
- нарушения сроков предоставления отчетности и документов, установленных Положением и соглашением о предоставлении субсидий;
- наложения ареста на денежные средства, размещенные на банковских счетах Субъекта, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- срыва сроков выполнения работ, установленных графиком, более чем на 2 месяца;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Субъектом обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий;
- неподтверждения документами, установленными Положением и заключенным соглашением, Субъектом полученной субсидии (авансирование) в установленные сроки.
Решение о возобновлении финансирования субсидий принимается Уполномоченным органом после устранения причин приостановления финансирования субсидий.
4.2.3. Прекратить предоставление субсидий в случае нецелевого использования Субъектом полученных субсидий.
4.2.4. Осуществлять контроль за качеством и объемами выполняемых работ по капитальному ремонту Объекта.
4.2.5. Информировать собственников помещений о случаях неисполнения или некачественного исполнения Субъектом, подрядной и Специализированной организацией своих обязательств по заключенным договорам и соглашениям.
5. Ответственность сторон
5.1. Субъект несет ответственность:
- за нецелевое использование предоставляемых субсидий;
- за недостоверность отчетности, документов, информации, предоставляемой в соответствии с условиями соглашения;
- за качественное и своевременное выполнение работ подрядной и Специализированной организациями.
5.2. Субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования города Губкинского в случаях:
5.2.1. Нецелевого использования Субъектом субсидий.
Факт нецелевого использования субсидий устанавливается актом проверки.
Возврат денежных средств осуществляется Субъектом в течение 7 (семи) банковских дней с момента доведения до сведения Субъекта акта проверки, фиксирующего нецелевое использование денежных средств.
5.2.2. Неиспользования Субъектом субсидий в установленные сроки.
Субсидии должны быть использованы в сроки, установленные в договорах, заключенных в соответствии с пунктом 3.5 настоящего соглашения.
5.3. Ответственность Субъекта и собственников помещений дома по исполнению сторонами условий договора на исполнение функций заказчика регулируется законодательством Российской Федерации и договором, заключенным между указанными сторонами.
6. Гарантии.
6.1. Субъект гарантирует нормальную эксплуатацию общего имущества дома после капитального ремонта в течение 24 месяцев от даты подписания, в соответствии с пунктом 2.4.4 соглашения, акта приема-передачи отремонтированного Объекта.
6.2. Споры и разногласия между собственниками помещений и Субъектом, связанные с неисполнением последним гарантийных обязательств, регулируется законодательством Российской Федерации и договором, заключенным между указанными сторонами.
По письменному обращению собственников помещений Уполномоченный орган может участвовать в разрешении споров в качестве независимой стороны, участвующей в проведении технического обследования Объекта и являющейся третьей стороной, подписывающей акт обследования.
7. Срок действия и иные условия соглашения.
7.1. Настоящее соглашение вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему соглашению.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению являются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.3. Во всем ином, не оговоренном в настоящем соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Неотъемлемой частью соглашения являются приложения:
- протокол (оригинал) общего собрания собственников помещений;
- расчет субсидий на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме и размеры софинансирования расходов;
- график финансирования из бюджета муниципального образования субсидий на софинансирование расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № ______ по ул. ___________________;
- заявка на предоставление субсидий;
- сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта Объекта;
- копия ____________ заключенного между Субъектом и собственниками помещений на выполнение функций заказчика;
- форма отчета о расходовании субсидий на капитальный ремонт жилого дома.
Адреса и реквизиты Сторон:
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: СУБЪЕКТ:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
Подписи Сторон:
________________ ______________
Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении субсидии
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии
__________________________________________________
на ______________________________
(период)
№ п/п
Наименование субсидии, направления расходования субсидии
Предусмотрено средств городского бюджета по Соглашению (в разрезе направлений расходования субсидии) (рублей)
Получено средств городского бюджета на 1 число текущего месяца (рублей)
Фактически выполнено работ (нарастающим итогом) (рублей)
Потребность в финансировании (месяц) (рублей)
всего
из них в виде аванса
всего
из них в виде аванса
всего
из них в виде аванса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Субсидии по проведению капитального ремонта жилищного фонда - всего
в том числе
1.1.
для предоставления субсидии управляющим организациям (юридическим лицам) в целях возмещения затрат в связи с проведением капитального ремонта и повышением уровня благоустройства многоквартирных домов, в соответствии с требованиями, установленными статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.2.
для предоставления субсидий товариществам собственников жилья (некоммерческим организациям) в связи с проведением капитального ремонта, повышением уровня благоустройства многоквартирных домов, в соответствии с требованиями, установленными статьей 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации
Исполнитель _____________________
(подпись)
Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении субсидии
ГРАФИК
производства работ
№ п/п
Наименование работ
Единица измерения
Объем работ
Численность рабочих в смену
Продолжительность работ по видам
Данные по дням месяца
начало (ДД.ММ.ГГГГ)
длительность (дни)
окончание (ДД.ММ.ГГГГ)
месяц
1 - 10
11 - 20
21 - 30 (31)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении субсидии
Отчет
о расходовании субсидии по состоянию
на "____" _________ 20___ года
по ___________________________________________
(наименование Получателя)
№ п/п
Наименование объекта
Наименование работ
Финансирование (руб.)
Всего в т.ч.
назначено
исполнено
1
2
3
4
5
1
2
ВСЕГО:
Руководитель ____________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
МП
Исполнитель:
тел.
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального образования
город Губкинский, на 2014 год
Расчет
субсидии на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирного дома по адресу: __________________________
№ помещения
Собственник помещения
Реквизиты правоустанавливающего документа
Общая площадь помещения, м2
Доля в праве общей долевой собственности
Общая стоимость работ по капитальному ремонту (руб.)
Льгота (руб.)
Основание предоставления льготы по оплате доли кап. ремонта (наименование и реквизиты документа)
Доля собственников помещений (15%)
Средства окружного бюджета, предоставленные в форме субсидии на капитальный ремонт, в руб. (85%) граф 6, 9)
Итого средств бюджета, в руб. (гр. 10 + гр. 11 + гр. 12)
Всего (руб.)
в т.ч. (в руб.)
Доля администрации (муниципальные жилые помещения и льготники)
Доля собственников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2014 г. № 1671
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ,
НА 2014 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Губкинский
от 03.09.2014 № 2138, от 02.10.2014 № 2340,
от 31.12.2014 № 3374)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июня 2014 года № 433-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году", Уставом муниципального образования город Губкинский, Администрация города Губкинского постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Губкинский, на 2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 21 августа 2013 года № 2016 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Губкинский, на 2013 год".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губкинская неделя" и разместить на официальном сайте Администрации города Губкинского.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы
Администрации города
С.С.МИРОНЧУК
Приложение
Утвержден
постановлением Администрации
города Губкинского
от 2 июля 2014 г. № 1671
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ, НА 2014 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Губкинский
от 03.09.2014 № 2138, от 02.10.2014 № 2340,
от 31.12.2014 № 3374)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Губкинский, на 2014 год (далее - Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 мая 2014 года № 395-П "Об утверждении основных параметров разработки адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 год", постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июня 2014 года № 433-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году", Уставом муниципального образования город Губкинский и определяет порядок, условия предоставления и расходования, возврата и осуществления контроля за целевым использованием субсидий, направленных на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Губкинский.
1.2. Целью предоставления субсидии является долевое финансирование расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Губкинский, товариществам собственников жилья и управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами и заключившим соглашение о предоставлении субсидии.
1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
- капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение и (или) оказание работ и (или) услуг, перечень которых устанавливается постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме;
- субсидии - денежные средства, предоставляемые из городского бюджета на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Губкинский, товариществам собственников жилья и управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов;
- уполномоченный орган - орган местного самоуправления, главный распорядитель бюджетных средств, наделенный полномочиями по предоставлению средств из городского бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - Администрация города Губкинского);
- соглашение о предоставлении субсидии - соглашение между получателем субсидии и уполномоченным органом, определяющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением средств городского бюджета на долевое финансирование расходов по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Губкинский, согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;
- получатель субсидий - товарищество собственников жилья, управляющая организация, осуществляющие управление многоквартирными домами, заключившие с уполномоченным органом соглашение о предоставлении субсидии;
- график производства работ - прилагаемый к договору подряда график, регламентирующий сроки, продолжительность выполнения работ по капитальному ремонту. Контроль за соблюдением графика производства работ осуществляет государственное казенное учреждение автономного округа "Управление по контролю за техническим состоянием, энергосбережением и энергоэффективностью зданий и сооружений" (далее - учреждение).
1.4. Основанием для предоставления субсидии на проведение капитального ремонта является наличие многоквартирного дома в подпрограмме "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города Губкинского", утвержденной постановлением Администрации города Губкинского (далее - подпрограмма по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 год).
1.5. Субсидии, предоставляемые получателям субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
2. Условия предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год на цели, определенные настоящим Порядком.
2.2. Субсидии предоставляются Получателям субсидии после подписания соглашения о предоставлении субсидии.
2.3. С целью заключения соглашения о предоставлении субсидии товарищество собственников жилья и управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, представляют в уполномоченный орган следующие документы:
- копии учредительных документов и выписки из единого государственного реестра юридических лиц;
- письменное обращение в уполномоченный орган о выделении субсидии;
- акт об отсутствии фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателями субсидии ранее принятых на себя обязательств перед уполномоченным органом;
- копии решений общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные протоколом (протоколами), в котором (в которых) указываются принятые решения:
1) о выборе собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления данным домом;
2) об участии в подпрограмме по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 год;
3) о перечне работ по капитальному ремонту;
4) о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее 15% общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме;
5) о стоимости работ по капитальному ремонту;
6) о выборе (утверждении) уполномоченного лица на подписание актов выполненных работ и участие в приемке дома в эксплуатацию после капитального ремонта (для многоквартирных домов), управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией;
7) расчет субсидии на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
- гарантийное письмо об обеспечении обязательства товариществом собственников жилья, управляющей организации, осуществляющих управление многоквартирными домами, планируемых к включению в подпрограмму по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 год, по внесению данных о подготовке и ходе капитального ремонта многоквартирных домов по каждому объекту, в том числе конкурсная документация, договор на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, строительному контролю, график производства работ, акты скрытых работ, акт выполненных работ (промежуточный, окончательный) в модуль "Капитальный ремонт" интегрированной информационно-аналитической системы мониторинга состояния объектов жилищного фонда "Мониторинг Жилищного фонда";
- документы, подтверждающие, что в отношении товариществ собственников жилья, управляющих организаций не проводится процедура ликвидации, банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена.
2.4. Уполномоченный орган:
- в течение трех рабочих дней, с момента получения документов, обобщает и проверяет представленные документы, выносит заключение о соответствии Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
- в течение пяти рабочих дней заключает соглашение о предоставлении субсидии с Получателем субсидии на предоставление субсидии.
2.5. Получатели субсидии, ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, на основании соглашения о предоставлении субсидии представляют в уполномоченный орган заявку, согласно приложению № 1 к соглашению о предоставлении субсидии с приложением следующих документов:
- документы бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, подтверждающие, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов;
- копии договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с графиками производства работ, согласно Приложению № 2 к соглашению о предоставлении субсидии;
- копии справок о стоимости работ по форме КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" (предоставляются ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным);
- копии актов приемки выполненных работ по форме КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", подписанных Получателями субсидий, органом строительного контроля, представителем собственников помещений в многоквартирном доме, выбранным решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и ответственным должностным лицом органа местного самоуправления, осуществляющим контроль за реализацией подпрограммы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 год;
- копии договоров на осуществление функций строительного контроля;
- отчет о расходовании субсидии за предыдущий месяц, согласно приложению № 3 к соглашению о предоставлении субсидии (предоставляются ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным).
2.6. Заявка предоставляется на сумму потребности средств на предоставление субсидии в текущем месяце с учетом необходимости предварительной оплаты (авансированием) работ в размере не более 30% от стоимости работ по договорам подряда, заключенным в предыдущем месяце с учетом долевого участия.
Оплата фактически выполненных работ в предыдущем месяце производится согласно утвержденным графикам производства работ на основании подтверждающих документов в соответствии с формами КС-2, КС-3.
2.7. Получатели субсидии обязаны в течение одного рабочего дня с момента подведения итогов размещения закупки предоставить в уполномоченный орган информацию о цене заключаемого контракта (договора) на выполнение работ.
2.8. В случае уменьшения сметной стоимости работ капитального ремонта многоквартирных домов по результатам размещения закупки уполномоченный орган и Получатели субсидии обеспечивают внесение изменения в соглашение о предоставлении субсидии по уточнению размера субсидии.
2.9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после поступления заявки проводит анализ состава и оформления представленных документов, прилагаемых к заявке, и принимает решение:
- о предоставлении субсидии и перечислении Получателю субсидии в сумме, указанной в заявке;
- об отказе в предоставлении субсидии.
Соответствующее решение уполномоченный орган доводит до получателя субсидий в течение 5 рабочих дней.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии уведомление должно содержать причину отказа.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
а) непредставление в полном объеме документов в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка;
б) выявление уполномоченным органом фактов:
- вступления в законную силу решения суда о признании недействительным решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в части вопросов организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
- вступления в законную силу решения суда о признании договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту, строительному контролю недействительным;
- представления заявки, а также документов, прилагающихся к заявке, содержащих недостоверную информацию;
- выполнения работ, не предусмотренных перечнем, утвержденным общим собранием собственников в многоквартирном доме;
- существенного нарушения объема и качества произведенных работ, не обеспечивающих восстановление нормативных технических характеристик элементов общего имущества многоквартирного дома и (или) приводящих к возникновению угрозы причинения вреда жизни, здоровью, имуществу граждан и юридических лиц, подтвержденных заключением (актом, актом проверки) органа, уполномоченного на осуществление государственного жилищного надзора, и (или) заключением эксперта (экспертной организации).
2.10. Заявка на получение субсидий на декабрь текущего финансового года представляется в уполномоченный орган не позднее 01 декабря текущего финансового года.
2.11. Заявки получателей субсидий подлежат обязательной регистрации уполномоченным органом в день поступления в уполномоченный орган.
3. Условия расходования субсидии
3.1. Стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет субсидий, не должна превышать предельную стоимость проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме. Предельная стоимость проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах и перечень таких работ утверждается постановлением Правительства автономного округа.
3.2. В целях осуществления контроля за целевым расходованием субсидий, производством работ в соответствии с заключенными договорами подряда и сметной документацией представители учреждения в соответствии с планом-графиком, составленным в соответствии с графиками производства работ проводят проверки исполнительской документации при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. При проведении проверок Получатели субсидий представляют запрашиваемые учреждением документы и обеспечивают доступ на объекты, на которых осуществляется капитальный ремонт.
3.3. Основаниями приостановления уполномоченным органом перечисления субсидий либо их возврата получателями субсидий являются:
- нарушение графиков производства работ;
- нарушение получателями субсидий сроков представления информации и отчетности;
- несоответствие представленных документов формам, установленным в приложениях № № 1, 2 к соглашению о предоставлении субсидии, или непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка;
- невыполнение требования, указанного в пункте 1.5 настоящего Порядка.
3.4. Решение о приостановлении перечисления субсидий либо их возврате направляется уполномоченным органом в виде уведомления получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения нарушений.
3.5. Выявленные нарушения подлежат устранению в течение 10 рабочих дней со дня получения Получателем субсидии уведомления о приостановлении перечисления субсидий.
3.6. Перечисление субсидий возобновляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган документов, подтверждающих устранение Получателем субсидии выявленных нарушений.
3.7. В случае выявленного по результатам проведенных в соответствии с пунктом 3.2 настоящего раздела проверок несоблюдения Получателем субсидии целевого использования субсидии нарушения, установленных пунктом 3.5 настоящего Порядка сроков, субсидия подлежит возврату в городской бюджет в полном объеме.
Уполномоченный орган направляет Получателю субсидии требование о возврате субсидии в городской бюджет с указанием платежных реквизитов.
Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии производит возврат субсидии в местный бюджет по платежным реквизитам, указанным в требовании о возврате субсидии.
В случае невозврата субсидии взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Уполномоченный орган, органы муниципального финансового контроля в обязательном порядке осуществляют проверки соблюдения цели, условий и порядка предоставления бюджетных средств, выделенных Получателю субсидии.
3.9. В случае выявления уполномоченным органом или органом, осуществляющим финансовый контроль, фактов, повлекших нецелевое использование бюджетных средств, Получатели субсидии обязаны возвратить излишне полученные денежные средства в городской бюджет.
3.10. Получатель субсидии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования субсидии.
3.11. Эффективность и результативность использования субсидий оцениваются уполномоченным органом по завершении финансового года.
4. Условия возврата субсидии
4.1. До 01 апреля текущего финансового года Администрация города проводит сверку расчетов за прошедший финансовый год с Получателем субсидии.
4.2. По итогам сверки Получатель субсидии в течение 5 календарных дней осуществляет возврат неиспользованных субсидий в городской бюджет.
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий
на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального образования
город Губкинский на 2014 год
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Губкинский
от 03.09.2014 № 2138, от 02.10.2014 № 2340,
от 31.12.2014 № 3374)
СОГЛАШЕНИЕ № _______
о предоставлении субсидий на капитальный ремонт
многоквартирного дома
г. _____________ ___ _____________ 20__ г.
Администрация города Губкинского в лице ____________________, действующего на основании _______________________________________________________ муниципального образования город Губкинский, именуемый в дальнейшем "Уполномоченный орган", с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем "Субъект", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании постановления Администрации города Губкинского от 02 июля 2014 года № 1671 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Губкинский на 2014 год", решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № _______ микрорайон № ________ город Губкинский заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения:
1.1. Настоящее соглашение регламентирует отношения по предоставлению Уполномоченным органом Субъекту субсидий на условиях долевого финансирования расходов по капитальному ремонту жилого дома № _____ микрорайон _____ в г. Губкинский (далее - Объект).
1.2. Целью предоставления субсидий является оказание финансовой помощи на проведение капитального ремонта Объекта.
1.3. Уполномоченный орган предоставляет Субъекту целевое финансирование в форме субсидий, которое направляется на капитальный ремонт Объекта.
1.4. Субсидии предоставляются в порядке, установленном настоящим соглашением.
1.5. Предоставляемые субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы Субъектом на другие цели.
1.6. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту Объекта устанавливаются:
- начало работ - _____________ 201_ года;
- окончание работ - _____________ 201_ года.
1.7. При исполнении настоящего соглашения Стороны руководствуются Порядком предоставления субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденным постановлением Администрации города Губкинского от 02 июля 2014 года № 1671 (далее - Положение), составленного с учетом требований Порядка предоставления и расходования из окружного (регионального) фонда софинансирования расходов субсидий на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по капитальному ремонту жилищного фонда (далее - Порядок), утвержденного Адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 год.
2. Размер, срок и условия предоставления субсидий:
2.1. Стоимость работ на проведение капитального ремонта Объекта определена на основании согласованного Уполномоченным органом сводного сметного расчета (приложение к настоящему соглашению), составленного в текущем уровне цен с применением поправочных коэффициентов, утвержденных департаментом строительства Ямало-Ненецкого автономного округа, и составляет: ____(_____) рублей, в том числе:
- стоимость подрядных работ ____________ рублей;
- стоимость проектных работ - ___________ рублей;
- стоимость услуг Субъекта (функции заказчика) - _______ рублей;
- стоимость услуг специализированной организации (стройконтроль) - (_________) рубль.
Из общей стоимости работ (Список собственников помещений и размеры софинансирования расходов по капитальному ремонту Объекта - приложение к настоящему соглашению):
2.1.1._________(________) рублей __ копеек составляет размер софинансирования собственной доли собственников помещений дома в расходах на проведение капитального ремонта Объекта, в том числе:
- ________(________) рублей ___ копеек - средства собственников - физических и юридических лиц;
- ______(_____________) рублей ____ копеек - средства местного бюджета по муниципальной собственности муниципального образования города Губкинского;
2.1.2. __________(_______________) рублей ____ копеек (или ____% от общей стоимости работ) составляет размер субсидий на софинансирование расходов по капитальному ремонту Объекта для собственников жилых помещений - физических лиц, предоставляемой Уполномоченным органом Субъекту.
2.2. Субсидии предоставляются в сроки, установленные графиком, который является неотъемлемой частью данного соглашения (приложение к настоящему соглашению).
Способ, порядок и сроки внесения средств на софинансирование капитального ремонта Субъекта собственниками помещений (физические и юридические лица) определены решением общего собрания собственников помещений (________ протокола).
Внесение доли софинансирования расходов на проведение капитального ремонта Объекта в отношении жилых помещений муниципальной собственности № _______ осуществляется Уполномоченным органом в срок до _____________ 201_ года.
2.3. Предоставление субсидий Субъекту осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субъекта __________________________________________________________________.
2.4. Предоставление Субъекту субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирного дома осуществляется Уполномоченным органом в следующем порядке:
2.4.1. предварительная оплата работ (авансирование) осуществляется в размере не более 30% от стоимости работ по договорам подряда (муниципальным контрактам);
2.4.2. финансирование фактически выполненных работ в соответствии с графиком производства работ осуществляется Уполномоченным органом на основании заявки Субъекта и сводного отчета о затратах на капитальный ремонт жилого дома (приложение к настоящему договору) с приложением:
- актов выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 - в части подрядных работ;
- актов выполненных проектных работ.
Финансирование фактически выполненных работ осуществляется в пределах объема субсидий, установленного пунктом 2.1.2 настоящего соглашения, с учетом ранее перечисленных сумм субсидий (авансирования).
2.4.3. При получении от Субъекта заявки на перечисление средств для окончательной оплаты работ, выполняемых подрядной организацией по договору подряда, проектных работ, услуг субъекта финансирования (заказчика) и специализированной организации (стройконтроль), Уполномоченный орган осуществляет перечисление денежных средств в размере, предусмотренном пунктом 2.1.2 настоящего соглашения, с учетом ранее перечисленных сумм субсидий (авансирования).
2.4.4. Предоставление субсидий Субъекту для окончательной оплаты работ по договору подряда осуществляется при наличии:
- подписанных в установленном договором подряда порядке актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- акта приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, оформленного в порядке, предусмотренном постановлением Администрации города Губкинского от 02 июля 2014 года № 1675. Подписи собственника (собственников), которым решением собрания собственников поручено подписать от имени собственников помещений договор с Субъектом (________________ протокола), а также подписи Субъекта и специализированной организации в акте приемки работ являются обязательными. Актом приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных работ подтверждается исполнение подрядной организацией условий, предусмотренных договором подряда;
- актов оказанных услуг по строительному контролю;
- сводного отчета о затратах на капитальный ремонт жилого дома.
3. Обязанности Субъекта:
3.1. Полученные в соответствии с условиями настоящего соглашения денежные средства использовать на цели, предусмотренные разделом 1 настоящего соглашения.
3.2. Предоставлять Уполномоченному органу:
- отчетность о целевом использовании субсидий в виде реестра платежных документов (с приложением их копий) - ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным;
- сведения об ожидаемом выполнении ремонтных работ в части субсидий на софинансирование расходов по капитальному ремонту Объекта по форме приложения к настоящему соглашению;
- иные документы и информацию, которые Уполномоченный орган сочтет необходимыми для проверки использования Субъектом денежных средств на цели, определенные настоящим соглашением.
3.3. При выезде Уполномоченного органа для осуществления проверки выполнения Субъектом своих обязательств по соглашению:
- выделить своего полномочного представителя;
- заблаговременно уведомить собственника, который подписал от имени собственников помещений договор на выполнение функций заказчика с Субъектом, о дате и времени проведения проверки (присутствие собственника при проведении проверки обязательно);
- обеспечить доступ Уполномоченному органу для проведения контрольных проверок объемов работ и качества фактически выполненных работ по капитальному ремонту Объекта;
- предоставлять запрашиваемые Уполномоченным органом в ходе проверки документы, информацию.
3.4. В сроки, установленные Уполномоченным органом, устранять нарушения, выявленные в ходе проверки.
3.5. В течение 10 дней с момента подписания данного соглашения заключить договоры:
- с подрядной организацией на выполнение проектных работ;
- с подрядной организацией - на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта;
- со Специализированной организацией - на выполнение функций строительного контроля.
Предоставить копии указанных договоров Уполномоченному органу в течение трех дней с момента их заключения.
Дополнительные соглашения к договорам подряда предоставляются Уполномоченному органу не позднее 3-х дней после их подписания.
3.6. Получатель субсидии дает согласие на осуществление представителями Администрации города Губкинского и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Губкинского.
4. Права и обязанности Уполномоченного органа
4.1. Уполномоченный орган обязуется:
4.1.1. Осуществлять финансирование субсидий на капитальный ремонт Объекта в размере и порядке, установленном настоящим соглашением.
4.2. Уполномоченный орган имеет право:
4.2.1. Осуществлять Администрацией города Губкинского, органами муниципального финансового контроля проверку использования Субъектом денежных средств в соответствии с целями, предусмотренными настоящим соглашением.
Результаты проверки оформляются актом и доводятся до сведения Субъекта. Акт проверки является основанием для применения к Субъекту мер ответственности, предусмотренных разделом 5 соглашения.
4.2.2. Приостановить предоставление субсидий в случаях:
- начала процедуры банкротства, реорганизации Субъекта;
- нарушения сроков предоставления отчетности и документов, установленных Положением и соглашением о предоставлении субсидий;
- наложения ареста на денежные средства, размещенные на банковских счетах Субъекта, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- срыва сроков выполнения работ, установленных графиком, более чем на 2 месяца;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Субъектом обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий;
- неподтверждения документами, установленными Положением и заключенным соглашением, Субъектом полученной субсидии (авансирование) в установленные сроки.
Решение о возобновлении финансирования субсидий принимается Уполномоченным органом после устранения причин приостановления финансирования субсидий.
4.2.3. Прекратить предоставление субсидий в случае нецелевого использования Субъектом полученных субсидий.
4.2.4. Осуществлять контроль за качеством и объемами выполняемых работ по капитальному ремонту Объекта.
4.2.5. Информировать собственников помещений о случаях неисполнения или некачественного исполнения Субъектом, подрядной и Специализированной организацией своих обязательств по заключенным договорам и соглашениям.
5. Ответственность сторон
5.1. Субъект несет ответственность:
- за нецелевое использование предоставляемых субсидий;
- за недостоверность отчетности, документов, информации, предоставляемой в соответствии с условиями соглашения;
- за качественное и своевременное выполнение работ подрядной и Специализированной организациями.
5.2. Субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования города Губкинского в случаях:
5.2.1. Нецелевого использования Субъектом субсидий.
Факт нецелевого использования субсидий устанавливается актом проверки.
Возврат денежных средств осуществляется Субъектом в течение 7 (семи) банковских дней с момента доведения до сведения Субъекта акта проверки, фиксирующего нецелевое использование денежных средств.
5.2.2. Неиспользования Субъектом субсидий в установленные сроки.
Субсидии должны быть использованы в сроки, установленные в договорах, заключенных в соответствии с пунктом 3.5 настоящего соглашения.
5.3. Ответственность Субъекта и собственников помещений дома по исполнению сторонами условий договора на исполнение функций заказчика регулируется законодательством Российской Федерации и договором, заключенным между указанными сторонами.
6. Гарантии.
6.1. Субъект гарантирует нормальную эксплуатацию общего имущества дома после капитального ремонта в течение 24 месяцев от даты подписания, в соответствии с пунктом 2.4.4 соглашения, акта приема-передачи отремонтированного Объекта.
6.2. Споры и разногласия между собственниками помещений и Субъектом, связанные с неисполнением последним гарантийных обязательств, регулируется законодательством Российской Федерации и договором, заключенным между указанными сторонами.
По письменному обращению собственников помещений Уполномоченный орган может участвовать в разрешении споров в качестве независимой стороны, участвующей в проведении технического обследования Объекта и являющейся третьей стороной, подписывающей акт обследования.
7. Срок действия и иные условия соглашения.
7.1. Настоящее соглашение вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему соглашению.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению являются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.3. Во всем ином, не оговоренном в настоящем соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Неотъемлемой частью соглашения являются приложения:
- протокол (оригинал) общего собрания собственников помещений;
- расчет субсидий на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме и размеры софинансирования расходов;
- график финансирования из бюджета муниципального образования субсидий на софинансирование расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № ______ по ул. ___________________;
- заявка на предоставление субсидий;
- сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта Объекта;
- копия ____________ заключенного между Субъектом и собственниками помещений на выполнение функций заказчика;
- форма отчета о расходовании субсидий на капитальный ремонт жилого дома.
Адреса и реквизиты Сторон:
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: СУБЪЕКТ:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
Подписи Сторон:
________________ ______________
Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении субсидии
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии
__________________________________________________
на ______________________________
(период)
№ п/п
Наименование субсидии, направления расходования субсидии
Предусмотрено средств городского бюджета по Соглашению (в разрезе направлений расходования субсидии) (рублей)
Получено средств городского бюджета на 1 число текущего месяца (рублей)
Фактически выполнено работ (нарастающим итогом) (рублей)
Потребность в финансировании (месяц) (рублей)
всего
из них в виде аванса
всего
из них в виде аванса
всего
из них в виде аванса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Субсидии по проведению капитального ремонта жилищного фонда - всего
в том числе
1.1.
для предоставления субсидии управляющим организациям (юридическим лицам) в целях возмещения затрат в связи с проведением капитального ремонта и повышением уровня благоустройства многоквартирных домов, в соответствии с требованиями, установленными статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.2.
для предоставления субсидий товариществам собственников жилья (некоммерческим организациям) в связи с проведением капитального ремонта, повышением уровня благоустройства многоквартирных домов, в соответствии с требованиями, установленными статьей 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации
Исполнитель _____________________
(подпись)
Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении субсидии
ГРАФИК
производства работ
№ п/п
Наименование работ
Единица измерения
Объем работ
Численность рабочих в смену
Продолжительность работ по видам
Данные по дням месяца
начало (ДД.ММ.ГГГГ)
длительность (дни)
окончание (ДД.ММ.ГГГГ)
месяц
1 - 10
11 - 20
21 - 30 (31)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении субсидии
Отчет
о расходовании субсидии по состоянию
на "____" _________ 20___ года
по ___________________________________________
(наименование Получателя)
№ п/п
Наименование объекта
Наименование работ
Финансирование (руб.)
Всего в т.ч.
назначено
исполнено
1
2
3
4
5
1
2
ВСЕГО:
Руководитель ____________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
МП
Исполнитель:
тел.
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального образования
город Губкинский, на 2014 год
Расчет
субсидии на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирного дома по адресу: __________________________
№ помещения
Собственник помещения
Реквизиты правоустанавливающего документа
Общая площадь помещения, м2
Доля в праве общей долевой собственности
Общая стоимость работ по капитальному ремонту (руб.)
Льгота (руб.)
Основание предоставления льготы по оплате доли кап. ремонта (наименование и реквизиты документа)
Доля собственников помещений (15%)
Средства окружного бюджета, предоставленные в форме субсидии на капитальный ремонт, в руб. (85%) граф 6, 9)
Итого средств бюджета, в руб. (гр. 10 + гр. 11 + гр. 12)
Всего (руб.)
в т.ч. (в руб.)
Доля администрации (муниципальные жилые помещения и льготники)
Доля собственников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего
------------------------------------------------------------------